Résumé

Rapport définitif d’audit technique indépendant de l’ARCOP sur le projet ADM de travaux de drainage et d’aménagement urbain des bassins et voiries à Keur Massar, secteur Camille Basse – Parcelles assainies Jaxaay (lot 2). Le marché N°T0092/21, exécuté par CSTP et financé par l’État du Sénégal, a un montant total de 4 370 010 367 F CFA TTC après avenant, pour un délai contractuel porté à 14/05/2022. À la date de visite du 13 mars 2024, les travaux étaient à l’arrêt et non réceptionnés.

L’audit relève des non-conformités techniques limitées mais réelles : affaissements sur 400 ml de voiries, bassin inachevé à 75 %, dégradation de trottoirs et regard dangereux. Sur le plan contractuel et financier, il constate l’absence de journaux de chantier transmis, un suivi jugé perfectible du consultant, l’absence de garantie de bonne exécution et de caution de retenue de garantie pour l’avenant, ainsi que l’indisponibilité des pièces de paiement et des décomptes. Les pénalités de retard calculées atteignent 2.399.801.904 FCFA pour 648 jours. L’opinion globale juge l’exécution du lot 2 « peu satisfaisante ».

Points clés

• Marché de base : 3 668 714 447 F CFA TTC ; avenant 1 : 701 295 920 F CFA TTC ; total : 4 370 010 367 F CFA TTC.
• Travaux non achevés et à l’arrêt, avec réception provisoire non encore prononcée.
• Le bassin présente un avancement physique de 75 % lors de la visite du 13 mars 2024.
• Les pièces de paiement, factures de décompte et preuves de paiement n’ont pas été fournies à l’auditeur.
• Les pénalités de retard non appliquées sont évaluées à 2.399.801.904 FCFA.

Détails

• Sources / institutions : ARCOP ; Autorité contractante : Agence de Développement municipal (ADM) ; entreprise : CSTP.
• Territoire : Keur Massar, secteur Camille Basse – Parcelles assainies Jaxaay (lot 2).
• Références ou chiffres complémentaires : AOO en procédure d’urgence ; ordre de service de démarrage du marché de base le 14/04/2021 ; rapport daté de novembre 2024.