Résumé

Audit technique indépendant de l’ARCOP sur le projet du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) relatif aux travaux de construction de 27 édicules publics dans les régions de Kaffrine et Louga, exécutés par GIE JANT BI. Le marché T° T003/21, financé par l’État du Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD), est conclu pour 151 973 315 FCFA TTC avec un délai contractuel de 12 mois à compter du 20/04/2021. L’audit juge l’exécution globale peu satisfaisante : ouvrages « moyennement conformes », nombreuses non-conformités techniques à Kaffrine, chantier à l’arrêt et fort retard à Louga.

Le rapport relève un retard de 665 jours au 14/02/2024, correspondant à 33 250 000 FCFA de pénalités non appliquées. Il signale aussi l’absence d’assurances de chantier et de journaux de chantier, un suivi jugé insuffisant, ainsi que des anomalies financières : garantie de bonne exécution et garantie de restitution de l’avance calculées sur le montant hors taxes, et 1 293 130 FCFA TTC de travaux décomptés mais non réalisés selon l’auditeur. Le MEA est invité à corriger les malfaçons et à ne pas prononcer la réception provisoire avant régularisation.

Points clés

• Le projet porte sur 27 édicules publics répartis sur 14 sites à Kaffrine et 13 sites à Louga.
• À Kaffrine, les sites visités sont majoritairement à 90% d’exécution ; à Louga, plusieurs sites sont entre 30% et 40% ou non démarrés.
• Les principales non-conformités portent sur fissures, portes, claustras, peinture, toitures, siphons et traitement du bois.
• Les pénalités de retard de 33 250 000 FCFA n’ont pas été appliquées malgré le retard constaté.
• Le total des décomptes atteint 71 463 900 FCFA et le total des paiements 101 858 563 FCFA.

Détails

• Sources / institutions : ARCOP ; autorité contractante : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; cabinet : ADOC S.A.
• Territoire : régions de Kaffrine et Louga ; localités mentionnées : Koungheul, Malem Hodar, Kaffrine, Louga, Kébémer, Linguère.
• Références ou chiffres complémentaires : contrat T° T003/21 ; ordre de service du 20/04/2021 ; réception provisoire du 08/04/2023 pour Kaffrine ; aucune réception provisoire pour Louga.